Договор на сервисный ремонт оборудования

Договор техобслуживания и ремонта (сервисного) – типовой образец

Договор на сервисный ремонт оборудования

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с условиями Договора  обязуется по заданию  осуществить техническое обслуживание (далее по тексту – Услуги)  (далее по тексту – Оборудование), а  обязуется оплатить Услуги. Услуги указаны в Перечне услуг (Приложении №  к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

1.2.

Техническое обслуживание Оборудования включает в себя следующие услуги:

– подготовку и ввод в эксплуатацию Оборудования;

– выполнение обязательного объема работ по профилактическому (предупредительному) осмотру и ремонту в определенные сроки;

– устранение возможных дефектов и замену дефектных деталей;

– технический инструктаж при вводе Оборудования в эксплуатацию, а также при его обслуживании и использовании;

– инспекцию в определенном объеме с определенной периодичностью; 

– плановую замену деталей по состоянию, наработке;

– проведение текущего и капитального ремонта;  

– снабжение запасными частями;

– .

1.3.

 обязуется оказать Услуги лично.

1.4.

Место оказания услуг: .

1.5.

 оказывает Услуги не реже  раз в .

1.6.

Объем и сроки незапланированного оказания Услуг определяются письменными заявками , которые подаются нарочно или телефонограммой (факсимильной связью). Стоимость указанных услуг входит в стоимость Услуг по Договору.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Срок оказания услуг

3.1.

Сроки оказания услуг определяются в Приложении № к Договору.

4.

Права и обязанности сторон

4.1.1.

Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором.

4.1.2.

Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Договора.

4.1.3.

Не передавать полученную от  информацию, связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .

4.1.4.

Выполнять условия и следовать рекомендациям, данным  по правильной эксплуатации и хранению Оборудования.

4.1.5.

Допускать к работе с Оборудованием, если подразумевается ее специфичность, только сотрудников, имеющих соответствующие допуски и разрешения.

4.2.1.

Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.

4.2.2.

Осуществить по заявке  все виды технического обслуживания и ремонта Оборудования в строгом соответствии с техническими инструкциями завода изготовителя.

4.2.3.

Приступить к оказанию Услуг не позднее  рабочих дней с момента получения заявки от  .

4.2.4.

Осуществлять по заявке  поставку оригинальных запасных частей и расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта Оборудования.

4.2.5.

Оказывать техническому персоналу  практическую и консультационную помощь при эксплуатации Оборудования.

4.2.6.

Передать Услуги  согласно условиям Договора.

4.2.7.

Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у  документацию .

4.2.8.

Восстановить оригиналы полученных от  документов в случае их утраты за свой счёт.

4.3.1.

Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .

4.3.2.

Вызывать  во всех случаях неисправности Оборудования.

4.3.3.

Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

4.4.1.

Требовать оплаты за оказанные Услуги.

4.4.2.

Отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения убытков  в порядке, предусмотренным ст. 9 Договора.

4.4.3.

Получать от  любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления  информации  имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5.

Порядок сдачи-приема услуг

5.1.

В течение   рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг  обязан представить  следующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору :

Отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра;

Счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.

В течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора, в полном объеме и оформленных надлежащим образом  обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить  письменные мотивированные возражения к Акту.

5.3.

Стороны пришли к соглашению, что если в течение   рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.1 Договора,  не представил  нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору  письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте принятыми .

5.4.

Срок устранения  недостатков составляет   рабочих дней со дня получения  письменного мотивированного возражения , указанного в п. 5.2 Договора.

5.5.

Услуги считаются оказанными  надлежащим образом в случае подписания Сторонами Акта только при условии передачи  всех документов, указанных в п. 5.1 Договора.

6.

Стоимость услуг

6.1.

Стоимость Услуг по Договору составляет   () руб., в т.ч. НДС  % в сумме  () руб.

6.2.

Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг.

7.

Порядок расчетов

7.1.

Оплата Услуг по Договору осуществляется в течение   банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Договора.

7.2.

Способ оплаты по Договору: перечисление  денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности  в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком  со счета .

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

8.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором.

8.4.1.

За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг,  уплачивает  пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.

8.4.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 4.1.2 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.1.

За нарушение сроков оказания Услуг, уплачивает пени в размере   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более   процентов от стоимости несвоевременно оказанного этапа Услуг.

8.5.2.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей, предусмотренных п. 1.2 Договора,  выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

8.5.3.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)  обязанностей по передаче документов, предусмотренных п. 5.1 Договора, Услуги считаются не переданными , а ,  в дополнение к неустойке, указанной в п. 8.5.1 Договора, выплачивает  штраф в размере   за каждый такой случай.

9.

Основания и порядок расторжения договора

9.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1.

Неоднократного нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг либо несвоевременного оказания Услуг по одному этапу на срок более  рабочих дней.

9.3.2.

Нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 1.3 Договора.

9.3.3.

Оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

9.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1.

В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по Договору   и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг либо несвоевременной оплаты Услуг по одному этапу на срок более   рабочих дней.

9.4.2.

Полного возмещения убытков .

10.

Разрешение споров из договора

10.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

10.2.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

10.3.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 14 Договора.

10.4.

Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.3 Договора, не допускается.

10.5.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет  рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.6.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

11.

Форс-мажор

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12.

Прочие условия

12.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

12.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

12.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13.

Список приложений

13.1.

Приложение № — Перечень услуг.

13.2.

Приложение № — Акт сдачи-приема оказанных услуг(форма).

13.3.

Приложение № — Отчет исполнителя (форма).

14.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование:Наименование:
Адрес:Адрес:
Тел.:Тел.:
ОГРН:ОГРН:
ИНН:ИНН:
КПП:КПП:
Р/сч:Р/сч:
Банк:Банк:
БИК:БИК:
Кор/сч:Кор/сч:
От имени  __________ От имени  __________  

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/tehnicheskogo-obslujivaniya/obrazets/

Сервисный договор, договор на техническое обслуживание оборудования пищеблока, столовой, ресторана, кафе, бара

Договор на сервисный ремонт оборудования

Компания РСПро (Ресторан Сервис Про) заключает сервисные договоры по обслуживанию техники ресторанов, столовых, кафе, баров, пиццерий, пищеблоков и кухонь университетов, институтов, школ, детских садиков, высших школьных и дошкольных учебных заведений.

Наша Компания специализируется на техническом обслуживание (ТО) пищевого технологического оборудования и осуществляет сервис профессионально и недорого.

Мы можем предложить Вам 4 стандартных варианта договора ТО

Для наглядности рассчитаем стоимость ежемесячной платы для стандартного ППР (планово-предупредительный ремонт) исходя из кол-ва единиц техники 25 единиц, стоимость 1 ед. – 500 руб. и соотношения холодильной/тепловой техники – 50/50.

Стоимость Стандартного ТО составит 12 500 руб. (25ед. х 500 руб.= 12 500 руб.).

Вид Технического обслуживанияБез ежемесячной платыСтандартный ППР1/2 Стандартного ППРТолько запчасти
Ежемесячная платаБесплатно12 500 руб.6 250 руб.17 500 руб.
Диагностика1 500 руб.БесплатноБесплатноБесплатно
Ремонтные работыПлатноБесплатноПлатноБесплатно
ВызовБесплатно1 000 руб.1 000 руб.Бесплатно
Запасные частиПлатноПлатноПлатноПлатно

Без ежемесячной платы – 0 руб./мес., диагностика, ремонтные работы и запчасти оплачиваются отдельно, вызов техника – бесплатно

Без ежемесячной платы подходит тем, у кого только что закончилась гарантия на оборудование или в связи с низкой загрузкой оборудование редко ломается.

Так же данный вариант подойдет тем, кто еще не знает во сколько может обойтись ремонт и техническое обслуживание кухонного теплового и холодильного оборудования ресторана, кафе или столовой.

Крайне невыгодный вариант в случае частых поломок.

Стандартный ППР – 12 500 руб./мес., ремонтные работы – бесплатно, запчасти оплачиваются отдельно, вызов техника – 1 000 руб

Данный вариант подходит для техники старше 3 лет, для оборудование с высокой степенью загрузки или которое часто ломается. Экономия будет очень ощутимой, т.к. 3 – 4 ремонта могут уже составить ежемесячную оплату в размере 12 500 руб. А по этому договору наша Компания обязуется выезжать к Вам на ремонты и производить их хоть каждый день.

1/2 Стандартного ППР – 6 250 руб./мес., диагностика бесплатно, ремонтные работы и запчасти оплачиваются отдельно, вызов техника – 1 000 руб

Вариант половина от ежемесячной платы подойдет тем, кто хотел бы иметь все плюсы и бесплатные услуги, которые включены и выполняются в рамках технического обслуживания с ежемесячной оплатой.

Только ЗАПЧАСТИ – 17 250 руб./мес., диагностика, ремонтные работы и вызов техника – БЕСПЛАТНО, оплачиваются только запчасти

Данный вариант обслуживания удобен и выгоден при большом объеме ремонтных работ. Все услуги (диагностика, ремонтные работы, вызов) в течении месяца выполняются БЕСПЛАТНО в рамках договора. Это очень удобно. По факту, оплачиваются только запчасти и только после согласования с Вами.

В стоимость технического обслуживания с ежемесячной платой будет входить:

  • Ежемесячный технический осмотр оборудования на предмет его работоспособности. По результатам осмотра мы проинформируем Вас о техническом состоянии оборудования и порекомендуем необходимые мероприятия по недопущению его выхода из строя в будущем;
  • Проведение диагностики неисправного оборудования на предмет его ремонта. По результатам диагностики мы направим Вам на согласование коммерческого предложения по стоимости ремонта вышедшего из строя оборудования;
  • БЕСПЛАТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. Все работы, связанные с ремонтом оборудования, в случае его выхода из строя, в рамках договора мы будем выполнять БЕСПЛАТНО, таким образом, Вы оплачиваете только запасные части.
  • Мойка холодильного и морозильного оборудования. Помимо чистки конденсатора холодильного и морозильного оборудования, которая входит у нас в техническое обслуживание по умолчанию, мы включили в ТО такую услугу, как МОЙКА химическими средствами. В случае загрязнения холодильного или морозильного оборудования жиром, «салом», пылью, грязью и их комбинацией, мы отмоем Ваше оборудование дочиста БЕСПЛАТНО, в рамках договора ТО.
  • Время приезда техника – 24 часа с момента заявки. 24 часа мы декларируем и прописываем в договоре на ТО, но как правило, при заключении договора ТО, мы приезжаем день в день, в крайнем случае на следующий день в первую половину дня. Это возможно в связи с тем, что Клиенты на договоре имеют приоритет на вызов техника по отношению к разовым коммерческим вызовам, которые поступают к нам с рекламных телефонов и из интернета.
  • Ночные работы, работы в праздничные дни. В случае необходимости, мы проведем ремонтные работы в ночное время или в праздничные дни.
  • Расходные материалы, газы, жидкости.
  • Проведение маркировки Вашего оборудования. В случае заключения договора ТО, мы промаркируем Ваше оборудование и присвоим уникальный номер. С этого момента в нашей базе будет находится вся необходимая для ремонта информация (марка, модель, адрес расположения и т.д.). В случае вызова техника для диагностики и ремонта, Вам будет достаточно сказать диспетчеру уникальный номер.
  • Коррекция нашего склада запчастей под Ваши потребности. Маркировка Вашего оборудования позволит нам проанализировать и закупить на склад запчасти, которые могут потребоваться при ремонте именно Вашего оборудования. Это позволяет осуществлять ремонт в более сжатые сроки.

Что не будет входить в стоимость варианта технического обслуживания с ежемесячной платой:

  • Запасные части Стоимость запасных частей выносится за рамки договора с целью уменьшения обязательных платежей по договору. В случае наступления ремонта, стоимость ремонта всегда предварительно согласовывается с Вами по средствам направления Вам коммерческого предложения. В связи с тем, что все работы в рамках договора мы выполняем БЕСПЛАТНО, коммерческое предложение, по сути, состоит только из стоимости запчастей.
  • Вызов техника Вызов техника в рамках договора ТО – 1 000 руб.

На ТО берутся предприятия общественного питания, расположенные в Москве и Московской области.

Так же, Вы можете скачать договор на диагностику и обслуживание пищевого технологического холодильного или теплового оборудования с нашего сайта www.r-s-pro.ru

Нужен быстрый и качественный ремонт
холодильного и теплового оборудования ?

Не теряйте время!
ВЫЗОВИТЕ МАСТЕРА

Стоимость ремонта ресторанного оборудования зависит от причины поломки и сложности работы.

Обычно для ремонта оборудования и определения его стоимости необходимо провести диагностику.

Стоимость выезда по г. Москве составляет 1000 руб. .

Стоимость диагностики неисправности Вашего оборудования составляет 1500 руб. за одну единицу техники.

Диагностика механической неисправности 2500 руб.

Выезд за МКАД – 1 км – 100 руб.

Большой опыт работы с ресторанным оборудованием

Профессиональные инструменты и качественные запчасти

Кратчайшие сроки работ и прямо на месте

Вызов мастера на любое удобное для вас время

Мы предоставляем гарантию на свои услуги

Источник: https://www.r-s-pro.ru/servis_restorannogo_oborudovaniya/service_dogovor/

Договор на сервисное обслуживание оборудования заказчика

Договор на сервисный ремонт оборудования

Срок действия договора – 1 год. 6. Заключительные положения. 6.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон. 6.2. Подрядчик оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке при невыполнении Заказчиком работ и рекомендаций отраженных в Акте приемки и обследования объекта. 6.3.

Ошибка 404: страница не найдена

Содержать в исправном техническом состоянии электрощиты и электропроводку в помещениях, где установлено Оборудование, а также самих помещений.

5) Осуществлять ежедневный, включая выходные и праздничные дни, контроль технического состояния Оборудования.

6) При обнаружении неисправности немедленно прекратить эксплуатацию Оборудования, и в максимально короткие сроки направить заявку Исполнителю.

7) Предварительно согласовать с собственником либо арендатором помещения, где располагается оборудование, проведение Исполнителем технического обслуживания, а так же обеспечить надлежащее обеспечение техники безопасности. Исполнитель не несет какой-либо ответственности перед собственником/арендатором помещения.

Договор технического обслуживания оборудования

Изменение договора может быть осуществлено только в письменном виде, подписанном Заказчиком и Подрядчиком. Приложение содержит разъяснения для Заказчика, приложение № 2 — календарный план проведения работ и перечень работ при проведении абонементного обслуживания. Оба приложения являются неотъемлемой частью Договора.

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: Адрес юридический: 123001 г. Москва, Трехпрудный пер., дом 5 Адрес фактический: Москва, Волоколамское шоссе, дом 114 к.2, офис 29 ИНН// WWW. ***** *****@***RU Тел.: , ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: , Генеральный директор: » » года М. П.

Приложение к договору на сервисное обслуживание № от 2009 года Перечень оборудования, подлежащего техническому (сервисному) обслуживанию: № Наименование оборудования Кол-во Серийный номер Характеристика 1 Подрядчик Заказчик Приложение к договору на сервисное обслуживание № от 2009 года Состав работ. 1.

Узнайте к чему:  Закон о смс информировании банками

Срок рассмотрения претензионного письма составляет три рабочих дня со дня получения адресатом. 8.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

9. ФОРС-МАЖОР 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 9.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 9.3.

Обеспечивать прибытие специалиста для определения причин и сроков устранения неисправностей: в течение 36 часов с момента поступления заявки Заказчика в Исполнителю; 6) Исполнить свои обязательства по обслуживанию по заявкам Заказчика не более 4 вызовов в месяц. 7) Количество вызовов является общим для всего оборудования.

Качественно выполнить работы, предусмотренные настоящим договором. 9) Устранять неисправности, возникшие в процессе эксплуатации аппаратов. Запасные части, необходимые для устранения этих исправностей, Заказчик оплачивает дополнительно по счету Исполнителя. 10) Консультировать персонал Заказчика по вопросам эксплуатации Оборудования.

11) Обеспечить соблюдение своими сотрудниками правил и требований техники безопасности и охраны труда, электро — и пожарной безопасности, санитарных норм и правил в период проведения работ.В случае корректировки стоимости Исполнитель направляет Заказчику уведомление за 30 дней до даты предполагаемого изменения стоимости. 6.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 6.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке: . 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России. 7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон. 7.3.

Узнайте к чему:  Проверка ип по данным налоговой

Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных Договором. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора не является для Сторон обязательным. 8.2. Претензионные письма направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Сторон. 8.3.

Если за 30 календарных дней до окончания действия Договора, указанного в п.6.1, ни одна из Сторон не заявит о желании прекратить его действие, то срок действия настоящего Договора продлевается на один год. 6.3. По инициативе Заказчика Перечень оказываемых услуг по Договору может быть изменен с согласия Исполнителя путем заключения дополнительного соглашения.

О своем намерении изменить перечень оказываемых услуг и соответственно заключить дополнительное соглашение, Заказчик предупреждает Исполнителя письменно, не позднее десяти календарных дней до начала нового отчетного периода. 6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением противоположной Стороны в письменном виде, не позднее, чем за тридцать календарных дней до момента его расторжения.

Источник: https://fileddl.info/dogovor-servisnoe-obsluzhivanie-oborudovaniya-zakazchika/

Как правильно заключить договор на обслуживание медицинской техники и оборудования

Договор на сервисный ремонт оборудования

Своевременное обслуживание медицинской техники – залог бесперебойной работы медицинского учреждения. Этим определяется качество оборудования, которое напрямую влияет на репутацию клиники.

В зависимости от вида медицинской техники производитель регламентирует периодичность, с которой должно выполняться плановое техническое обслуживание. Соблюдение сроков ТО позволяет не только обеспечить медицинской технике длительный срок службы, но и избавит врача, инженерную службу и руководство от возможных проблем.

Заключить прямой договор на обслуживание и задать любые вопросы можно специалистам и инженерам ERSplus.

Мы уже больше 5 лет работаем с крупнейшими клиниками и медицинскими центрами, и имеем огромный опыт как в технической, так и в организационной стороне вопроса.

Ниже постараемся изложить самые важные нюансы, но если вам нужна будет дополнительная информация – пишите и звоните нам в любое время – будем очень рады вам помочь!

Зачем нужен договор на техническое обслуживание медицинской техники

После окончания срока официальной гарантии медицинской техники обычно обращаются в сервисный центр, с которым можно заключить договор на постгарантийное обслуживание медицинского оборудования. Исключения составляют те случаи, когда клиника пользуется услугами производителя, однако подобные работы могут стоить значительно дороже чем самый полный контракт с постгарантийным центром.

Договор на техническое обслуживание медицинского оборудования – неотъемлемое условие работы любой клиники и даже частного мед. кабинета. без этого договора пройти лицензирование и работать в сфере здравоохранения как медицинское учреждение невозможно.

Но договор на технического обслуживание – не простая формальность. цель обязательного технического обслуживания – чтобы вся техника клиники была под постоянным присмотром, а врачи и пациенты – в безопасности.

Ведь при правильном и своевременном техническом обслуживании оборудование всегда будет настроено корректно и проработает без проблем гораздо дольше. Если вовремя заметить и предупредить неисправность, стоимость работ можно снизить на порядок.

В нашей практике были случаи, когда аппараты УЗИ, стоящие на обслуживании работали без единой проблемы более десяти лет, а их показания были точнее некоторых “более современных” аналогов.

Итог – заключить договор на техническое обслуживание медицинского оборудования просто необходимо, но для этого полезно знать некоторые нюансы:

Из чего состоит договор на обслуживание медицинской техники

Помимо стандартных параграфов о реквизитах, предмете договора и прочих нюансов в тексте договора обязательно указываются условия проведения обслуживания:

  • Место выполнения,
  • Периодичность (сколько раз будет выполнено обслуживание),
  • Сроки и стоимость,
  • Перечень операций, включенных в обслуживание
  • Перечень обязательств со стороны заказчика и исполнителя о возможном ремонте, комплектующих и расходных материалах.
  • Спецификация, в которой перечислена медицинская техника, поставленная на обслуживание и за которую отвечает сервисная компания.
  • В договоре также могут быть указаны особенности заполнения журнала технического обслуживания, актов выполненных работ и прочей документации.

Особое место среди таких документов будет занимать заключение сервисной компании по мед. оборудованию, где должны быть перечислены выполненные работы, описано состояние оборудования и все рекомендации инженера. Акты выполненных работ тоже содержат перечень операций, но развернутые рекомендации содержатся именно в Заключении.

Какое значение имеет техническое обслуживание по договору

При качественном и правильном составлении такого документа врач и инженер клиники всегда будут в курсе ситуации и смогут вовремя предпринять необходимые меры, а также заранее запланировать те или иные расходы на оборудование, расходные материалы, комплектующие.

Повысить качество обслуживания, а иногда – сэкономить, поможет соблюдение комплектности технической документации, которая в последствии будет передана сервисному центру. 

Договор на техническое обслуживание медицинской техники обязательно должен иметь фактический характер. Пренебрегать реальным обслуживанием и ждать выхода аппарата из строя нельзя ни в коем случае!

Опытные инженеры компании, которая давно и профессионально занимается не только обслуживанием, но и ремонтом оборудования, смогут проконсультировать Вас по минимальным срокам обслуживания для каждого вида техники. Подобрать подходящий и для Вас вариант всегда можно, а выгода и экономия при пусть и минимальном, но настоящем и качественном обслуживании может быть колоссальной.

Именно для этого и необходим договор: заказчик и исполнитель обязуются соблюдать все пункты, указанные в договоре; При этом качество работы аппаратов остается на высоте, а к клинике точно не возникнет никаких вопросов.

На что следует обратить внимание при выборе сервисного центра

Самый сложный и ответственный этап перед обслуживанием – поиск исполнителя (сервисного центра) и составление договора.

Заключать договор на обслуживание медицинской техники следует только с тем сервисным центром, который имеет действующую лицензию на проведение технического обслуживания и ремонт медицинского оборудования (в зависимости от типа оборудования, могут потребоваться разные лицензии).

Дополнительным плюсом в выборе того или иного исполнителя станет набор сертификатов и дипломов, опубликованных в открытом доступе на сайте компании и, разумеется, реальные отзывы клиентов.

Перед тем, как заключить договор на обслуживание медицинского оборудования, следует ознакомиться с характером работы сервисного центра.

О профессионализме исполнителя отлично говорит качество консультации, профильные публикации на сайте и возможность обсудить гибкие условия будущего договора.

Специалисты сервисного центра должны разбираться в самом сложном оборудовании и, при необходимости, предоставить Вам помощь в настройке техники при окончании обслуживания или перед вводом в эксплуатацию.

Заключайте договор технического обслуживания медицинского оборудования только с теми компании, которые способны провести весь спектр работ самостоятельно, то есть без привлечения сторонних специалистов. Это поможет сократить время на выполнении работ, а также существенно упростит Ваши коммуникации с представителями компании при обслуживании и ремонте оборудования.

Подпишитесь на нашу рассылку через форму ниже и получайте актуальную и полезную информацию по ремонту и обслуживанию оборудования.

 Распечатать

Вам также могут быть интересны статьи по теме:

Перечень медицинского оборудования подлежащего техническому обслуживанию в обязательном порядке

Журнал технического обслуживания медицинской техники: что это такое, где его найти и как правильно заполнять

Инструкция по обслуживанию медицинского оборудования для врачей и персонала клиники

Периодичность и виды технического обслуживания медицинской техники

Выбор компании по обслуживанию медицинского оборудования и техники ориганизации

Распечатать

Источник: https://ersplus.ru/stati/obshee/dogovor-na-obsluzhivanie

Образец договора на поставку товара, ремонт и сервисное обслуживание

Договор на сервисный ремонт оборудования

г. _____________________

«___» ______________ года

ООО «Организация №1» в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2» в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором ООО «Организация №2» обязуется:

а) поставить оборудование являющееся собственностью ООО «Организация №2», свободное от притязаний третьих лиц;

б) осуществить по заявкам ООО «Организация №1» ремонт и сервисное обслуживание оборудования.

1.2. Количество, цена, сроки и условия поставки определяются настоящим договором, а также подписанными сторонами спецификациями либо выставленными ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетами и счетами-фактурами.

1.3. Цена и сроки выполнения ремонтных работ согласовываются Сторонами в спецификациях либо выставленных ООО «Организация №2» на основе заявок ООО «Организация №1» счетах и счетах-фактурах.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1.

При наличии обрудования на складе ООО «Организация №2» отпуск осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента поступления денежных средств в порядке предоплаты на расчетный счет ООО «Организация №2» либо с момента согласования заявки ООО «Организация №1» при отсрочке платежа. При необходимости изготовления оборудования, либо доставки его от других поставщиков срок отпуска оборудования со склада Сторонами согласовывается дополнительно и указывается в счете на оплату либо подписанной сторонами спецификации.

2.2 Датой поставки считается дата передачи оборудования перевозчику либо дата товарной накладной (при самовывозе).

2.3. ООО «Организация №2» информирует ООО «Организация №1» о дате отгрузки оборудования.

2.4. ООО «Организация №1» обязуется принять оборудование и осуществить проверку при приемке по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (счет-фактуру, накладную и т.д.).

2.5. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны полностью соответствовать требованиям технических условий и действующим на день подписания договора ГОСТам.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. В период действия настоящего Договора принимать от ООО «Организация №1» на ремонт и сервисное обслуживание оборудование.

3.2. Производить ремонт и сервисное обслуживание оборудования в полном объеме и с надлежащим качеством.

3.3. По требованию ООО «Организация №1» безвозмездно устранять все выявленные недостатки, если они произошли в процессе ремонта и по вине ООО «Организация №2».

3.4. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет ООО «Организация №1», если иное прямо не предусмотрено в спецификации либо счете.

3.5. Работы выполняются с использованием запасных частей ООО «Организация №2».

Если запасные части, необходимые для выполнения ремонтных работ предоставляются ООО «Организация №1», то ООО «Организация №2» не несет ответственность за недостатки, произошедшие по причине предоставления некачественных запасных частей при условии, если ООО «Организация №2» письменно уведомил об этом ООО «Организация №1» до начала выполнения работ.

3.6. Оборудование в ремонт ООО «Организация №2» принимает в соответствии с товарно-транспортной накладной либо актом приемки- передачи ООО «Организация №1».

3.7. Предоставить ООО «Организация №2» заказ в 2-х экземплярах с указанием наименования и количества оборудования, подлежащего ремонту.

3.8. Приложить паспорт на оборудование, при наличии. Оборудование, поступающее в ремонт, должно быть в собранном виде, комплектно, очищено от грязи, масла, топлива и охлаждающей жидкости.

4. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

4.1. Общая стоимость Договора (с учетом НДС) определяется общей стоимостью поставленных партий оборудования и выполненного ремонта в период действия Договора на основании выставленных ООО «Организация №2» счетов и счетов-фактур и составляет _____________________ рублей.

4.2. Цена на оборудование является договорной и согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору, либо в выставленных ООО «Организация №2» счетах на оплату.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РЕМОНТА

5.1. Приемка работ оформляется актом сдачи- приемки выполненных работ. ООО «Организация №1» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления ООО «Организация №2» акта обязана подписать акт, либо направить мотивированный отказ от приемки.

5.2. В случае мотивированного отказа ООО «Организация №1» от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. ООО «Организация №2» обязана произвести необходимые доработки и устранить обнаруженные недостатки без дополнительной оплаты в согласованный сторонами срок.

5.3. При подписании ООО «Организация №1» акта сдачи- приемки выполненных работ, ООО «Организация №2» передает ООО «Организация №1» паспорт на оборудование с отметкой о произведенном ремонте (при наличии).

5.4. ООО «Организация №1» должна вывезти отремонтированное оборудование в течение трех рабочих дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ, при условии 100% оплаты выполненных работ, если не предусмотрена отсрочка платежа.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. ООО «Организация №1» осуществляет оплату подлежащего поставке оборудования и (или) выполняемых ремонтных работ в следующем порядке: 100% предоплата, если иное не указано в Спецификации либо счете на оплату.

6.2. Расчеты между Сторонами могут осуществляться как в безналичной форме, так и наличными денежными средствами.

6.3. Датой оплаты (платежа) является дата зачисления денежных средств на расчетный счет (внесения в кассу) ООО «Организация №2».

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока исполнения обязательства виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку из расчета 0,1 % от стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый день просрочки.

7.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за частичное или полное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как: наводнение, пожар, землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия, блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после заключения Договора.

8.2. Стороны обязаны немедленно известить по телеграфу (факсу) друг друга о начале и об окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению Договора, причем это сообщение
должно быть подтверждено представителями органов власти или торгово-промышленной палаты.

8.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в поставке (оплате) составил более 6 (Шести) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения всего Договора или его части.

8.4. При этом сроки исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между Сторонами в связи с Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично права или обязанности по настоящему Договору и разглашать информацию без письменного согласования Сторон.

9.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

9.5. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, кроме как по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

9.6. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до «____»____________20__ года.

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Документы, переданные по средствам факсимильной, электронной связи, обладают юридической силой до их обязательного обмена оригиналами.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО «Организация №1»Юридический адрес:660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15Фактический адрес:660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15

ИНН 2460025720 КПП 240401001

Источник: https://oformitely.ru/dogovor_na_postavku_tovara_remonta.html

Абсолютное право
Добавить комментарий